21天養(yǎng)成一個微習慣，而100天讓這個習慣固化成伴隨一生的行為。每天都堅持學習，留言、簽到，將有機會在考前一周獲獨家內(nèi)部資料。今天是【大立行動派·百天過一建】的第87天，已經(jīng)進入第四個備考階段，快和小編一起背一級建造師考試的干貨吧!

 

《法規(guī)》

【第87天】

　　【考點展示】

　　【二審程序】

 

　　【審判監(jiān)督程序(再審程序)】

　　當事人申請再審，應當在裁定、判決生效后六個月內(nèi)提出;

　　四個例外:(1)發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，(2)原判決主要證據(jù)為偽造;(3)據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更，以及(4)發(fā)現(xiàn)審判人員在審理該案件時貪贓枉法的，自知道或應當知道之日起六個月內(nèi)提出。

　　

《管理》

【第87天】

　　【考點展示】

　　建設工程項目施工質量驗收

　　1.對于重要的或對工程質量有重大影響的工序，應嚴格執(zhí)行( )的“三檢”制度 。

　　A.事前檢查、事中檢查、事后檢查B.自檢、互檢、專檢

　　C.工序檢查、分項檢查、分部檢查D.操作者自檢、質量員檢查、監(jiān)理工程師檢查

　　2.下列現(xiàn)場質量檢查方法中，屬于無損檢測方法的是( )。

　　A.托線板掛錘吊線檢查 B.鐵錘敲擊檢查

　　C.留置試塊試驗檢查 D.超聲波探傷檢查

　　3.根據(jù)《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300—2013)，分項工程的質量驗收由( )主持進行 。

　　A.監(jiān)理工程師 B.總監(jiān)理工程師

　　C.項目經(jīng)理 D.建設單位項目負責人

　　4.工程項目分部工程質量驗收合格的基本條件是( )。

　　A.所含分項工程驗收合格B.質量控制資料完整

　　C.觀感質量驗收應符合要求 D.主控項目質量檢驗合格

　　E.涉及安全和使用功能的分部工程檢驗結果符合規(guī)定

　　5.根據(jù)建設工程竣工驗收備案制度，備案文件資料包括( )。

　　A.工程竣工驗收報告 B.規(guī)劃部門出具的認可文件

　　C.工程竣工與驗收申請報告 D.環(huán)保部門出具的準許使用文件

　　E.公安消防部門出具的準許使用文件

　　【參考答案】

　　1.B;2.D;3.A;4.ABC;5.ABDE

　　

《經(jīng)濟》

【第87天】

　　【考點展示】

　　工程造價的計算

　　采用工程量清單計價，建筑安裝工程造價由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規(guī)費和稅金組成。在工程量清單計價中，如按分部分項工程單價組成來分，工程量清單計價主要有三種形式:①工料單價法;②綜合單價法;③全費用綜合單價法。

工料單價=人工費+材料費+施工機具使用費

綜合單價=人工費+材料費+施工機具使用費+管理費+利潤

全費用綜合單價=人工費+材料費+施工機具使用費+管理費+利潤+規(guī)費+稅金

　　《計價規(guī)范》規(guī)定，分部分項工程量清單應采用綜合單價計價。但在2015 年發(fā)布實施的《建設工程造價咨詢規(guī)范)GB/T 51095——2015 中，為了貫徹工程計價的全費用單價，強調最高投標限價、投標報價的單價應采用全費用綜合單價。本教材主要依據(jù)《計價規(guī)范》編寫，即采用綜合單價法計價。利用綜合單價法計價需分項計算清單項目，再匯總得到工程總造價。

 

 

《建筑》

【第87天】

　　【考點展示】

　　【背景資料】(一建《建筑》教材P342～343)

　　某建筑公司(乙方)于某年4月20日與某廠(甲方)簽訂了修建建筑面積為3000m²工業(yè)廠房(帶地下室)的施工合同，乙方編制的施工方案和進度計劃已獲監(jiān)理工程師批準。該工程的基坑開挖土方量為4500m³,假設直接費單價為4.2元/m³，綜合費率為直接費的20%。該工程的基坑施工方案規(guī)定：土方工程采用租賃一臺斗容量為lm³的反鏟挖土機施工(租賃費450元/臺班)。甲、乙雙方合同約定5月11日開工，5月20日完工。

　　在實際施工中發(fā)生如下幾項事件：

　　事件一：因租賃的挖土機大修，晚開工2d，造成人員窩工10個工日;

　　事件二：基坑開挖后，因遇軟土層，接到監(jiān)理工程師5月15日停工的指令，進行地質復查，配合用工15個工日;

　　事件三：5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復工的指令，同時提出基坑開挖深度加深2m的設計變更通知單，由此增加土方開挖量900m³;

　　事件四：5月20日～5月22日，因下罕見的大雨迫使基坑開挖暫停，造成人員窩工10個工日;

　　事件五：5月23日用30個工日修復沖壞的永久道路，5月24日恢復挖掘工作，最終基坑于5月30日挖坑完畢。

　　【問題】

　　1.建筑公司針對上述哪些事件可以向廠方要求索賠，哪些事件不可以要求索賠，并說明原因。

　　2.每項事件工期索賠各是多少天?總計工期索賠是多少天?

　　3.假設人工費單價為23元/工日，因增加用工所需的管理費為增加人工費的30%，則合理的費用索賠總額是多少?

　　【考點解析】

　　1.事件一：索賠不成立。因為租賃的挖土機大修延遲開工屬于承包商的自身責任。

　　事件二：索賠成立。因為施工地質條件變化是一個有經(jīng)驗的承包商所無法合理預見的。

　　事件三：索賠成立。因為這是由設計變更引起的，應由業(yè)主承擔責任。

　　事件四：索賠成立。惡劣的自然條件或不可抗力造成的工期延誤，業(yè)主應承擔責任。

　　事件五：索賠成立。因惡劣的自然條件或不可抗力引起的工程損壞及修復應由業(yè)主承擔責任。

　　2.事件二：可索賠工期5d(15日～19日)。

　　事件三：可索賠工期2d：900m³/(4500m³/10d)=2d。

　　事件四：可索賠工期3d(20日～22日)。

　　事件五：可索賠工期ld(23日)。

　　共計索賠工期5+2+3+l=lld。

　　3.(既要考慮人工費也要考慮機械費，未提及機械配合用工的，非承包人原因(不可抗力除外)導致窩工時，要考慮租賃費，因為背景已說機械為租賃的。∴以下事件四和事件五都可以索賠機械費)

　　事件二：人工費：15工日×23元/工日×(l+30%)=448.5元。

　　機械費：450元/臺班×5d=2250元。

　　事件三：(900m³×4.2元/m³)×(l+20%)=4536元。

　　(該為機械費，包括機械司機的費用，因為沒有提到配合用工，所以不用考慮機械費)

　　(事件四：不可抗力或惡劣天氣造成工期延誤可以索賠，費用各自承擔。關于窩工費，書上沒有索賠，考試也按照承包人自己承擔，不可索賠處理，但是如果讓寫出來誰承擔的時候，寫：發(fā)包人與承包人合理分攤)

　　事件五：人工費：30工日×23元/工日×(l+30%)=897元。

　　機械費：450元/臺班×ld=450元。

　　可索賠費用總額為：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。

　　

《機電》

【第87天】

　　【案例題】

　　77.參加聯(lián)動試運行人員應具備的條件——P417

　　1.經(jīng)過培訓，通過安全生產(chǎn)考試

　　2.熟悉試運行方案和操作規(guī)程，掌握開車、停車、事故處理和調整工藝條件的技術。

　　78.建筑垃圾處理——拖運出場的注意事項P379

　　施工現(xiàn)場生活區(qū)應設置封閉式垃圾容器，施工場地生活垃圾實行袋裝化，及時清運。

　　79.竣工驗收的管理——主要內(nèi)容P428

　　1.編制機電工程竣工驗收方案

　　2. 建立竣工驗收組織機構

　　3. 收集整理竣工驗收資料

　　4. 清掃整治工程現(xiàn)場

　　5. 組織自檢自查工作

　　80.技術性回訪內(nèi)容P434

　　技術性回訪。

　　1)主要了解在工程施工過程中所采用的新材料、新技術、新工藝、新設備等的技術性能和使用后的效果，發(fā)現(xiàn)問題及時加以補救和解決。

　　2) 便于總結經(jīng)驗，獲取科學依據(jù)，不斷改進完善，為進一步推廣創(chuàng)造條件。這類回訪既可定期也可不定期地進行。

　　

《市政》

【第87天】

　　【案例題】

　　

　　　　　　

《公路》

【第87天】

　　【考點展示】

　　各種交通安全設施的功能與構成:

　　(一)交通標志

　　主要起到提示、誘導、指示等作用。它主要包括警告標志、禁令標志、指示標志、指路標志、旅游區(qū)標志、作業(yè)區(qū)標志等主標志以及附設在主標志下的輔助標志。

　　(二)交通標線

　　交通標線的主要作用是傳遞有關道路交通的規(guī)則、警告和指引交通。它是由施劃或安裝于道路上的各種線條、箭頭、文字、圖案、立面標記、實體標記、突起路標等構成的。用于施劃路面標線的涂料分為溶劑型、熱溶型、雙組分、水性四種，如果路面標線有反光要求，還應在涂料中摻入或在施工時面撒玻璃珠。突起路標根據(jù)其是否具備逆反射性能分為A、B兩類：具備逆反射性能的為A類突起路標;不具備逆反射性能的為B類突起路標。

　　

《水利》

【第87天】

　　【考點展示】

1F420055 水利工程建筑材料與設備采購的質量管理

　　和工程保修的內(nèi)容

　　一、建筑材料或工程設備采購質量管理的主要內(nèi)容

　　1.有產(chǎn)品質量檢驗合格證明。

　　2.有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址。

　　3.包裝和商標式樣符合國家有關規(guī)定和標準要求。

　　4.工程設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖。

　　5.實施生產(chǎn)許可證或實行質量認證的產(chǎn)品，應當具有相應的許可證或認證證書。

　　二、建筑工程質量保修

　　基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期;電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年;其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。(與水利工程不同)

　　三、水利工程質量保修

　　根據(jù)《水利工程質量管理規(guī)定》，水利工程質量保修的主要內(nèi)容是：

　　1.保修期從工程移交證書寫明的工程完工日起一般不少于一年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中規(guī)定。

　　2.工程質量出現(xiàn)永久性缺陷的，承擔責任的期限不受以上保修期限制。

　　3.在規(guī)定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)工程質量問題，一般由原施工單位承擔保修，所需費用由責任方承擔。

　　4.工程保修期內(nèi)維修的經(jīng)濟責任由責任方負責承擔。

 

獲取更多資料

請關注“一級建造師備考助手”微信公眾號

　　

掃一掃：一級建造師·備考助手

免費獲取“大立行動派·百天過一建”法規(guī)、管理、經(jīng)濟、建筑、市政、機電、公路、水利學習任務

 

 

　　相關鏈接：

　　【大立行動派·百天過一建】•第86天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第85天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第82天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第81天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第80天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第79天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第78天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第77天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第76天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第74天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第73天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第72天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第71天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第70天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第68天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第67天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第66天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第65天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第64天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第63天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第61天超濃縮干貨!

　　【大立行動派·百天過一建】•第60天超濃縮干貨!